на выполнение работ по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами,
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № 10
на выполнение работ по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области
с.Шеметово 14 сентября
Муниципальное Учреждение Администрация муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы администрации сельского поселения Шеметовское Коретникова П.Г., действующего на основании Устава муниципального образования сельское поселение Шеметовское, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СПД», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Усатенко И.А., действующего на основании Устава ООО «СПД», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.
1. Предмет Муниципального Контракта
1.1. Предметом Муниципального Контракта является выполнение работ по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области- (далее- работы).
1.2. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика надлежащим образом выполнить и передать работы по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области, в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение №1 к Муниципальному Контракту), в сроки, установленные пунктом 3 Муниципального Контракта, а Муниципальный заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области и обеспечить их оплату в соответствии с объемом выполненных работ, качеством и перечнем, указанным в Техническом задании, и подписанным Актом выполненных работ.
1.3. Работы по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области выполняются лично Подрядчиком и за счет материалов Подрядчика.
1.4. Место выполнения работ предусмотрено Техническим заданием к Муниципальному Контракту: территория муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена Муниципального Контракта включает общую стоимость всех работ, указанных в Техническом задании (Приложение №1 к Муниципальному Контракту), НДС и сопутствующие расходы, оплачиваемые Муниципальным заказчиком за надлежащее выполнение своих обязательств, предусмотренных Муниципальным Контрактом.
2.2. Стоимость работ по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области составляет 432 000 рублей (четыреста тридцать две тысячи рублей) (Приложение №3 к Муниципальному Контракту №10 от 14 сентября
Вышеуказанная цена является фиксированной и изменению в ходе выполнения работ не подлежит.
2.3. Оплата Муниципальным заказчиком работ по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области проводится в российских рублях по безналичному расчету в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Муниципальным заказчиком Акта выполненных работ.
2.4. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Муниципальному заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Муниципальным заказчиком денежных средств на указанный в Муниципальном Контракте счет Подрядчика несет сам Подрядчик.
3. Срок действия Муниципального Контракта
3.1. Муниципальный Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 сентября 2010 года.
3.2. Окончание срока действия Муниципального Контракта не освобождает каждую из Сторон от исполнения принятых на себя обязательств.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Муниципальный заказчик имеет право:
4.1.1.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Муниципальным Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
4.1.2. Не вмешиваясь в текущую деятельность Подрядчика, осуществлять контроль за объемом, качеством и сроком работ по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области выполняемых Подрядчиком;
4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств, предусмотренных Муниципальным Контрактом.
4.2. Муниципальный заказчик обязуется:
4.2.1. Сообщить в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области, предусмотренных Муниципальным Контрактом, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения таких недостатков;
4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы, предусмотренные Муниципальным Контрактом.
4.3. Подрядчик имеет право:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Муниципальным заказчиком Акта выполненных работ на основании предоставленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в Муниципальном Контракте;
4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области, предусмотренных Муниципальным Контрактом в соответствии с пунктом 2 Муниципального Контракта;
4.3.3. Запрашивать у Муниципального заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Муниципального Контракта;
4.3.4. Имеет право выполнить работы по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области досрочно по согласованию с Муниципальным заказчиком.
4.4. Подрядчик обязуется:
4.4.1. Приступить к работе по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Муниципального Контракта;
4.4.2. Своевременно выполнить работы надлежащего качества, в объеме, сроки, предусмотренные Муниципальным Контрактом;
4.4.3. Самостоятельно приобрести за счет собственных средств материальные ресурсы, необходимые для выполнения своих обязательств, предусмотренных Муниципальным Контрактом;
4.4.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Муниципального заказчика;
4.4.5. Безвозмездно устранить возникшие по вине Подрядчика недостатки и дефекты, возникшие при выполнении работ по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области.
5. Порядок сдачи и приемка выполненных работ
5.1. Приемка выполненных работ по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области производится Муниципальным заказчиком в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. При завершении работ Подрядчик представляет Муниципальному заказчику два экземпляра Акта выполненных работ.
5.3. Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ при отсутствии разногласий обязан направить Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ.
5.4. В случае несоответствия выполненных работ условиям технического задания и Муниципального Контракта, Стороны обязаны составить Акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Муниципальным заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения им Акта выполненных работ. Подрядчик обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты.
5.5. Моментом исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ в соответствии с условиями Муниципального Контракта считается факт передачи выполненных работ Муниципальному заказчику, что подтверждается Актом выполненных работ, подписанным Сторонами.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения работ по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области до его приемки Муниципальным заказчиком несет Подрядчик.
6. Гарантийные условия
6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполненных работ по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области в соответствии с действующими стандартами, утвержденными для данного вида работ.
6.2. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Муниципального Контракта.
6.3. Гарантийный срок выполненных Подрядчиком работ по определению координат точек углов поворота земельных участков, занятых кладбищами составляет 2 (два) года и исчисляется с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Муниципальным Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным Контрактом, Подрядчик вправе потребовать от Муниципального заказчика выплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от неуплаченной суммы Муниципального Контракта. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла в следствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине третьей стороны.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Муниципальным Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Муниципальным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Муниципальным Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третьей стороны.
7.4. Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении Муниципального Контракта в следующих случаях:
а) нарушение условий Муниципального Контракта Подрядчиком;
б) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных техническим заданием, более чем на 10 (десять) рабочих дней;
в) установление факта проведения ликвидации Подрядчика- юридического лица или наличии решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытие в отношении него конкурсного производства;
г) установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренным Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
д) наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения условий, предусмотренных Муниципальным Контрактом и требовать возмещения убытков в следующих случаях если:
а) Подрядчик не преступает к выполнению работ, предусмотренных Муниципальным Контрактом или выполняет работы к более позднему сроку, превышающему срок, установленный пунктом 3 Муниципального Контракта;
б) Подрядчик систематически (более 2-х раз) не выполняет требований Муниципального заказчика к качеству работ и не устраняет обнаруженные недостатки, которые произошли по вине Подрядчика;
в) Результаты работ имеют существенные или неустранимые недостатки;
г) В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, предусмотренных Муниципальным Контрактом, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (землетрясений, наводнений, пожаров, изменения законодательства и т.д.), а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Муниципальным Контрактом, которые возникли после заключения Муниципального Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также Стороны были не в состоянии их предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств, предусмотренных Муниципальным Контрактом, подлежит переносу соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку они значительно влияют на исполнение Муниципального Контракта.
8.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполненным работам нанесен значительный по мнению Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить в письменной форме об этом другую Сторону в трехдневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием объемов, сроков и стоимости работ, которые с момента его подписания становятся неотъемлемой частью Муниципального Контракта, либо расторгнуть Муниципальный Контракт.
8.4. Если обязательства указанные в пункте 8.1. Муниципального Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев, начиная с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Муниципальный Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обязательств.
9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения спорных вопросов, разногласий, претензий, Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.
9.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. В случае изменения у какой-либо из Стороны местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов, она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону.
10.2. При исполнении Муниципального Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Муниципальному Контракту.
10.3. Все изменения и дополнения имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде в форме дополнительного соглашения.
Все изменения, дополнения и приложения к Муниципальному Контракту являются его неотъемлемой частью.
10.4. Муниципальный Контракт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и находятся по одному экземпляру у каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Муниципальный заказчик:
Муниципальное Учреждение Администрация муниципального образования сельское поселение Шеметовское Сергиево- Посадского муниципального района Московской области
Юридический адрес: 141335, Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Шеметово, мкр-н Новый д.8
Телефон/факс: (54) 6-22-62, (54) 6-25-48
Банковские реквизиты:
ИНН 5042084259; КПП 504201001; ОКАТО 46215861000
ОКПО 78133340; ОКВЭД 75.11;75.11.3;75.11.32
ОГРН 1055008030197
л/с 02483002620, р/с 40204810700000002519 в Управлении Федерального казначейства по Московской области
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ г.МОСКВА 705
БИК 044583001, КПП 504232001
Глава администрации сельского поселения Шеметовское
______________ Коретников П.Г.
Подрядчик:
ООО «СПД»
Юридический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев- Посад, ул. Центральная, дом 3
Банковские реквизиты:
ИНН 5042075286; ОКПО 70432505; ОКВЭД 74.11;74.20; БИК 044660713
р/с 30101810900000000713 ФКБ «Огни Москвы» Огни Подмосковья»
Директор ООО «СПД»
______________ Усатенко И.А.